律师咨询热线

18003836037

0371-89916511

誉坤律师事务所 > 法律资讯 > 律师咨询 >

郑州律师咨询热线第223期:工期拖延索赔法律问题解答

2019-10-08 11:33 誉坤律师(www.yukunlawyer.com) 阅读(427) 我要收藏
«   »

[导读]郑州律师咨询热线第223期,这期我们为大家解答工期拖延索赔法律问题,如果您有工期拖延索赔的相关法律问题需要咨询,可以通过誉坤律师事务所律师咨询电话进行咨询,我们律师团队将竭诚为您解答。

自誉坤律师事务所律师咨询电话开通以来接到了很多的法律问题咨询,我们把一些大家普遍关心的法律问题及专业律师的解答进行总结,目前我们律师咨询热线已经进行了222期,这期我们来为大家解答工期拖延索赔法律问题,希望对大家有帮助。

1、郑州市二里岗街26号 窦先生咨询:因为发包人导致工期延误的,承包人需要收集什么证据?

律师解答:

承包人可以收集以下证据资料,来向发包人索偿:

1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;

2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;

3、发包人或者工程师签认的签证;

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;

5、国家有关法律法令政策性文件;

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)及工程照片;

7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定;

8、工程有关的图片片和录象、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认;

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料;

10、其他,如官方发布的物价指数、汇率、规定等。

2、郑州管城区航海东路74号 祖先生咨询:因为发包人造成工期拖延的,承包人可不可以要求赔偿?

律师解答:

可以要求赔偿。因发包人以下原因导致工期拖延的,承包人可以要求赔偿损失:

1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。

2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。

3、发包人逾期提供甲供材料。

4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。

但发包人出现前三项情况时,应当达到承包人无法施工的程度,承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。因此,应具体问题具体分析,无法自行确定的额,可以咨询律师或直接委托律师介入处理。

誉坤律师事务所参考:《中华人民共和国合同法》第二百八十四条

3、郑州中原区陇海西路46号院 仰女士咨询:承包人逾期没有交付建筑工程,要承担什么责任?

律师解答:

1、合同有约定的应该按照约定承担违约责任,支付违约金等。

2、合同无约定的,双方当事人可以协商达成一致,由承包人赔偿发包人相应的工期损失;协商不成的,发包人可以收集相关损失的证据,通过法院诉讼的方式向承包人追偿。

以上就是律师针对工期拖延索赔法律问题的解答,如果您有工期拖延索赔的相关法律问题需要找郑州律师咨询,可以通过誉坤律师事务所免费律师咨询电话进行咨询,我们律师团队将竭诚为您解答法律疑问。

本文地址:http://www.yukunlawyer.com/news/4125.html